Переуступка права требования оплаты выполненных работ договор


/ / 16.04.2018 863 Views Обязательства Цедента по передаче документов считаются выполненными после подписания Сторонами акта приема-передачи. 2.3. Цедент обязан сообщить Цессионарию все иные сведения, имеющие значение для осуществления Цессионарием своих прав и выполнения своих обязательств. 2.4. В течение [значение] дней с момента заключения настоящего договора Цедент обязан в письменной форме уведомить Заказчика об уступке права требования по договору подряда.

3. Порядок расчетов 3.1. По настоящему договору Цессионарий выплачивает Цеденту сумму в размере [сумма цифрами и прописью] рублей (далее — договорная сумма). 3.2. Договорная сумма выплачивается [единовременно, не позднее (значение) дней с даты заключения настоящего договора/с периодичностью (указать сроки)].

3.3. Выплата договорной суммы осуществляется [наличными денежными средствами или путем перечисления денежных средств на банковский счет Цедента]. 4. Договор уступки права требования выплаты денежных средств в течение гарантийного срока по договору подряда [место заключения договора] [число, месяц, год] [Наименование подрядчика], именуемый в дальнейшем «Цедент», в лице [должность, Ф.

И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], с одной стороны и [наименование цессионария], именуемый в дальнейшем «Цессионарий», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1. По настоящему договору Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования выплаты денежных средств с [наименование заказчика], являющегося заказчиком по договору подряда N [значение] от [число, месяц, год] (далее — Заказчик, договор подряда).

1.2. Инфо В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Договор цессии по договору строительного подряда

784 юриста сейчас на сайте Консультируйтесь с юристом онлайн Спросить юриста 784 юриста готовы ответить сейчас Ответ за 15 минут Здравствуйте. Между заказчиком «А» и подрядчиком «Б» в 2014г.

был заключен договор подряда, договорные обязательства подрядчиком выполнены НЕ в полном объеме (часть работ еще будет производиться), при этом заказчик за выполненные работы рассчитался не полностью. Подрядчик «Б» заключил с организацией «В» договор цессии — переуступки прав требования по договору подряда. Как в таком случае оформить акты сдачи работ КС-2 и справки КС-3 на оставшуюся часть работ?

Все дальнейшие расчеты будут производиться между Заказчиком «А» и Цессионарием «В»? И во всех документах теперь подрядчиком будет являться орг-ция «В»? (по дог. цессии Цессионарий «В» принимает на себя все обязательства цедента?) Спасибо 12 Ноября 2015, 16:04, вопрос №1037902 Наталья, г. Санкт-Петербург Свернуть Консультация юриста онлайн Ответ на сайте в течение 15 минут Ответы юристов (1) 1612 ответов 901 отзыв эксперт Общаться в чате Бесплатная оценка вашей ситуации Белкина Екатерина Юрист, г.
Москва Бесплатная оценка вашей ситуации

  1. 901отзыв
  2. 1612ответов
  3. эксперт

Наталья, а что Б передал В?

Какое право требования подрядчика оплаты за выполненные работы?

Какой договор между А и В? Кто выполнял оставшиеся работы — если В, он и составляет КСки Надо смотреть документы. Если хотите, выложите здесь или пришлите. Данные можете закрыть 12 Ноября 2015, 20:11 0 0 Все услуги юристов в Москве Гарантия лучшей цены – мы договариваемся с юристами в каждом городе о лучшей цене.

Похожие вопросы 26 Февраля 2017, 18:45, вопрос №1552745 12 Ноября 2020, 12:21, вопрос №2164054 19 Октября 2017, 23:11, вопрос №1786032 03 Апреля 2014, 18:23, вопрос №416189 30 Октября 2017, 14:58, вопрос №1796210 Смотрите также Правовед.ru В мобильном

Переуступка по договору подряда

Бесплатная консультация по телефону: +7(499)495-49-41 Содержание Обязательства Цедента по передаче документов считаются выполненными после подписания Сторонами акта приема-передачи.

2.3. Цедент обязан сообщить Цессионарию все иные сведения, имеющие значение для осуществления Цессионарием своих прав и выполнения своих обязательств.

2.4. В течение [значение] дней с момента заключения настоящего договора Цедент обязан в письменной форме уведомить Заказчика об уступке права требования по договору подряда. 3. Порядок расчетов 3.1. По настоящему договору Цессионарий выплачивает Цеденту сумму в размере [сумма цифрами и прописью] рублей (далее — договорная сумма).

3.2. Договорная сумма выплачивается [единовременно, не позднее (значение) дней с даты заключения настоящего договора/с периодичностью (указать сроки)].

3.3. Выплата договорной суммы осуществляется [наличными денежными средствами или путем перечисления денежных средств на банковский счет Цедента].

4.Договор уступки права требования выплаты денежных средств в течение гарантийного срока по договору подряда [место заключения договора] [число, месяц, год] [Наименование подрядчика], именуемый в дальнейшем «Цедент», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], с одной стороны и [наименование цессионария], именуемый в дальнейшем «Цессионарий», в лице [должность, Ф.

И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1. По настоящему договору Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования выплаты денежных средств с [наименование заказчика], являющегося заказчиком по договору подряда N [значение] от [число, месяц, год] (далее — Заказчик, договор подряда). 1.2.6.2.ВажноНастоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

6.3. Во всем остальном, что

Переуступка прав требования по договору подряда

› Договор уступки права требования выплаты денежных средств в течение гарантийного срока по договору подряда [место заключения договора] [число, месяц, год] [Наименование подрядчика], именуемый в дальнейшем Цедент», в лице [должность, Ф.

И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], с одной стороны и [наименование цессионария], именуемый в дальнейшем «Цессионарий», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.
Предмет договора 1.1. По настоящему договору Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования выплаты денежных средств с [наименование заказчика], являющегося заказчиком по договору подряда N [значение] от [число, месяц, год] (далее — Заказчик, договор подряда).

1.2. Денежные средства должны выплачиваться в течение гарантийного срока, установленного в договоре подряда, с [число, месяц, год] по [число, месяц, год] [ежегодно/ежемесячно] равными долями в сумме [сумма цифрами и прописью] из средств, которые были удержаны Заказчиком из основной суммы оплаты за выполненные работы в качестве гарантии. 1.3. Цедент гарантирует Цессионарию действительность и наличие всех прав, которые уступает по настоящему договору.

1.4. Гарантийные обязательства, вытекающие из договора подряда, будут выполняться Цедентом в полном объеме и своевременно. 2. Порядок уступки права требования 2.1.

Цедент передает Цессионарию по акту приема-передачи в течение [значение] дней с момента заключения настоящего договора все необходимые документы, удостоверяющие право требования. 2.2. Обязательства Цедента по передаче документов считаются выполненными после подписания Сторонами акта приема-передачи. 2.3. Цедент обязан сообщить Цессионарию все иные сведения, имеющие значение для осуществления Цессионарием своих прав и выполнения своих обязательств.

2.4. В течение [значение] дней с момента заключения настоящего договора Цедент обязан в письменной форме уведомить Заказчика об уступке права требования по договору подряда. 3.

Договор переуступки прав на работы

» Муниципальное право Обязательства Цедента по передаче документов считаются выполненными после подписания Сторонами акта приема-передачи.

2.3. Цедент обязан сообщить Цессионарию все иные сведения, имеющие значение для осуществления Цессионарием своих прав и выполнения своих обязательств.

2.4. В течение [значение] дней с момента заключения настоящего договора Цедент обязан в письменной форме уведомить Заказчика об уступке права требования по договору подряда. 3. Порядок расчетов 3.1. По настоящему договору Цессионарий выплачивает Цеденту сумму в размере [сумма цифрами и прописью] рублей (далее — договорная сумма). 3.2. Договорная сумма выплачивается [единовременно, не позднее (значение) дней с даты заключения настоящего договора/с периодичностью (указать сроки)].

3.3. Выплата договорной суммы осуществляется [наличными денежными средствами или путем перечисления денежных средств на банковский счет Цедента]. 4. Договор уступки права требования выплаты денежных средств в течение гарантийного срока по договору подряда [место заключения договора] [число, месяц, год] [Наименование подрядчика], именуемый в дальнейшем «Цедент», в лице [должность, Ф.

И. О. ], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], с одной стороны и [наименование цессионария], именуемый в дальнейшем «Цессионарий», в лице [должность, Ф.

И. О. ], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1. По настоящему договору Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования выплаты денежных средств с [наименование заказчика], являющегося заказчиком по договору подряда N [значение] от [число, месяц, год] (далее — Заказчик, договор подряда).

1.2. 6.2. Важно Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

6.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

7.

Соглашение об уступке прав (цессии) по Договору строительного подряда (примерная форма)

г.____________________ «__» ____________ ____ г. ________________, именуем__ в дальнейшем «Цедент», в лице ________________, действующ__ на основании ________________, с одной стороны, и ________________, именуем__ в дальнейшем «Цессионарий», в лице ________________, действующ__ на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 1.1. Цедент уступает Цессионарию совокупность прав и обязательств, вытекающих из Договора строительного подряда от «__» ____________ ____ г.

N ____ (далее — Договор подряда), заключенного между Цедентом и ________________ (далее — Подрядчик). 1.2. Передаваемые Цедентом права (требования) включают: ________________. 1.3. Права (требования) и обязательства по Договору подряда передаются на тех условиях, которые существовали к моменту заключения настоящего Соглашения.

2.1. Цессионарий осуществляет приемку работ у Подрядчика и их оплату, в том числе по имеющейся на дату подписания настоящего Соглашения кредиторской задолженности. 2.2. Платежи осуществляются путем перевода согласованных сумм на счет Подрядчика по представленным актам (либо указать другой способ, согласованный Сторонами), подписанным Цедентом и Подрядчиком. 3.1. Права и обязанности Цедента: 3.1.1.

Обязуется в день подписания настоящего Соглашения передать Цессионарию по акту сдачи-приемки документов в соответствии с п.1.1 настоящего Соглашения все документы, удостоверяющие права и обязательства, а именно: — Договор строительного подряда от «__» ____________ ____ г. N ____, указанный в п.1.1 настоящего Соглашения; — Приложения к Договору строительного подряда от «__» ____________ ____ г.

  1. Купить документ Всего за 49 руб.

Идет завершение процесса оплаты.

N ____; Ознакомиться с документом вы можете, заказав бесплатную демонстрацию систем «Кодекс» и «Техэксперт» или купите этот документ прямо сейчас всего за 49 руб.

plbarber.ru

В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясения, военные действия и др.), не зависящих от волеизъявления сторон настоящего Договора, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в недельный срок с момента наступления таких обстоятельств сторона, пострадавшая от их влияния, доведет до сведения другой стороны известие от случившемся, а также предпримет все усилия для скорейшей ликвидации форс-мажорных обстоятельств.

Полный текст документа будет доступен вам, как только оплата будет подтверждена.
5.1.Все споры, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, будут в предварительном порядке рассматриваться сторонами в целях выработки взаимоприемлемого решения.

При не достижении договоренности спор передается на рассмотрение в Арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Предмет договора 1.1. Выплата договорной суммы осуществляется [наличными денежными средствами или путем перечисления денежных средств на банковский счет Цедента]. 4. Москва 8 (812) 426-14-07 доб. 250 — Санкт-Петербург или если Вам так удобнее, воспользуйтесь формой онлайн-консультанта!

Все консультации бесплатны. При заключении договора переуступки необходимо точно излагать его условия и объем передаваемых прав и обязанностей по нему. Если вы заключаете переуступку по договору подряда и заменяете исполнителя работ, то следует прописать реквизиты договора подряда, объем уступаемых работ, стоимость этих работ, сроки их выполнения (если отличны от первоначального договора).

На это указано и в Письмах Минэкономразвития России.

  1. Здравствуйте. Между заказчиком «А» и подрядчиком «Б» в 2014г. был заключен договор подряда, договорные обязательства подрядчиком выполнены НЕ в полном объеме (часть работ еще будет производиться), при этом заказчик за выполненные работы рассчитался не полностью. Подрядчик «Б» заключил с организацией «В» договор цессии — переуступки прав требования по договору подряда.
  2. Гражданское право
  3. Договорное право

Договор уступки прав требования по подрядным работам

г. _______________«_____» _______________ 2016 г.

______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Цедент», с одной стороны, и ______________________________ в лице ______________________________, действующего на основании ______________________________, именуемый в дальнейшем «Цессионарий», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор» , о нижеследующем: 1.1. Цедент уступает Цессионарию совокупность прав и обязательств, вытекающих из договора строительного подряда №__________ от «_____» _______________2016 г., заключенного между Цедентом и Подрядчиком на строительство ______________________________ расположенного по адресу: ______________________________. 2.1. Цессионарий осуществляет приемку работ у Подрядчика и их оплату, в том числе по имеющейся на дату подписания настоящего Договора кредиторской задолженности.

2.2. Платежи осуществляются путем перевода согласованных сумм на счет Подрядчика по представленным актам (Формы КС-2), подписанным Цедентом и Подрядчиком. 3.1. Цедент: 3.1.1. Обязуется в день подписания настоящего Договора передать Цессионарию в соответствие с п.1.1 настоящего Договора экземпляры документов, удостоверяющих права и обязательства по акту сдачи-приемки документов, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора. 3.1.2. Уведомляет Подрядчика о замене лиц в обязательстве одновременно с передачей документов.

3.2. Цессионарий: 3.2.1. Обязуется принять по акту от Цедента документы, удостоверяющие право требования, в соответствие с п.3.1.1 настоящего Договора. 4.1. В случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, землетрясения, военные действия и др.), не зависящих от волеизъявления сторон настоящего Договора, они освобождаются от ответственности за неисполнение взятых на себя обязательств, если в недельный срок с момента наступления таких обстоятельств сторона,

Рекомендуем прочесть:  Как сдать на права в другом регионе

Переуступка прав по договору подряда другому подрядчику

  • Права и обязанности сторон
  • Условия перехода долга
  • Конфиденциальность
  • Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  • Ответственность сторон
  • Разрешение споров
  • Заключительные положения
  • Подписи сторон
  • Предмет договора

1.1.

По настоящему договору Сторона 1 уступает, а Сторона 2 принимает в полном объеме права (требования), принадлежащие Стороне 1 как Заказчику строительства по Договору подряда №__________ от «_____» _______________2016 г.

1.2. Указанный в п.1.1 настоящего договора Договор подряда (далее – Договор подряда) заключен между Стороной 1 и ______________________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, на строительстве индивидуального жилого дома (далее – Дом, Объект), находящегося на земельном участке, кадастровый (или условный номер): __________ по адресу: ______________________________, принадлежащем Стороне 2 на праве ____________________, что подтверждается ______________________________. 1.3. Согласно п.__________ Договора подряда Подрядчик обязан после получения разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию передать Стороне 1 следующий объект: ______________________________.

1.4. Наряду с уступкой прав Сторона 1 передает, а Сторона 2 полностью принимает на себя обязательства Стороны 1 по Договору подряда. 1.5. По Договору подряда Сторона 1 обязана уплатить Подрядчику за Объект денежные средства в размере __________ рублей. На момент заключения настоящего договора обязанность по уплате указанной суммы выполнена Стороной 1 в полном объеме.

2.1. Стороны обязаны в соответствии с п.__________ Договора подряда письменно уведомить Подрядчика о замене лиц в обязательстве, получить его согласие, а также предоставить экземпляр настоящего договора.

2.2. Сторона 1 обязана передать Стороне 2 оригиналы всех документов, имеющие значение для осуществления прав и исполнения обязанностей по Договору подряда, а именно: Договора подряда №__________ от «_____» _______________2016 года, все необходимые приложения и соглашения к нему.

2.3.

Договор уступки прав требований по договору строительного подряда

Оглавление: Цедент не отвечает за неисполнение Заказчиком своих обязательств по договору лизинга. 4.5. За несвоевременное внесение договорной суммы Цессионарий выплачивает Цеденту неустойку в размере [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.

5. Порядок разрешения споров 5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

5.2. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Заключительные положения 6.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному экземпляру для каждой из Сторон. 6.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств.

6.3. 1.1. Цедент уступает Цессионарию совокупность прав и обязательств, вытекающих из договора строительного подряда № от « » 2014 г., заключенного между Цедентом и Подрядчиком на строительство расположенного по адресу: . 2.1. Цессионарий осуществляет приемку работ у Подрядчика и их оплату, в том числе по имеющейся на дату подписания настоящего Договора кредиторской задолженности. 2.2. Платежи осуществляются путем перевода согласованных сумм на счет Подрядчика по представленным актам (Формы КС-2), подписанным Цедентом и Подрядчиком.

3.1.2. Уведомляет Подрядчика о замене лиц в обязательстве одновременно с передачей документов.

3.2.1. Обязуется принять по акту от Цедента документы, удостоверяющие право требования, в соответствие с п.3.1.1 настоящего Договора.

6.1. Договор действителен со дня его подписания сторонами.

Действие настоящего Договора ограничено надлежащим исполнением обязательств Подрядчиком перед Цессионарием. 6.2. Все изменения и дополнения по настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами.

Договор уступки права требования выплаты денежных средств в течение гарантийного срока по договору подряда

» » » Бланк документа «» относится к рубрике «Договор уступки права требования». Сохраните ссылку на документ в социальных сетях или скачайте его себе на компьютер. [место заключения договора] [число, месяц, год] [Наименование подрядчика], именуемый в дальнейшем «Цедент», в лице [должность, Ф.

И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], с одной стороны и [наименование цессионария], именуемый в дальнейшем «Цессионарий», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, положения, доверенности], с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: 1.

Предмет договора 1.1. По настоящему договору Цедент уступает, а Цессионарий принимает в полном объеме право требования выплаты денежных средств с [наименование заказчика], являющегося заказчиком по договору подряда N [значение] от [число, месяц, год] (далее — Заказчик, договор подряда).

1.2. Денежные средства должны выплачиваться в течение гарантийного срока, установленного в договоре подряда, с [число, месяц, год] по [число, месяц, год] [ежегодно/ежемесячно] равными долями в сумме [сумма цифрами и прописью] из средств, которые были удержаны Заказчиком из основной суммы оплаты за выполненные работы в качестве гарантии. 1.3. Цедент гарантирует Цессионарию действительность и наличие всех прав, которые уступает по настоящему договору.

1.4. Гарантийные обязательства, вытекающие из договора подряда, будут выполняться Цедентом в полном объеме и своевременно. 2. Порядок уступки права требования 2.1. Цедент передает Цессионарию по акту приема-передачи в течение [значение] дней с момента заключения настоящего договора все необходимые документы, удостоверяющие право требования.

2.2. Обязательства Цедента по передаче документов считаются выполненными после подписания Сторонами акта приема-передачи.

Договор переуступки прав требования по договору строительного подряда

» Наследственное право Настоящую форму можно распечатать из редактора MS Word (в режиме разметки страниц), где настройка параметров просмотра и печати устанавливается автоматически.

Для перехода в MS Word нажмите кнопку . Для более удобного заполнения бланк в MS Word представлен в переработанном формате. P> Примерная форма г.____________________ «__» ____________ ____ г.

________________, именуем__ в дальнейшем «Цедент», в лице ________________, действующ__ на основании ________________, с одной стороны, и ________________, именуем__ в дальнейшем «Цессионарий», в лице ________________, действующ__ на основании ________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 1.1. Цедент уступает Цессионарию совокупность прав и обязательств, вытекающих из Договора строительного подряда от «__» ____________ ____ г. N ____ (далее — Договор подряда), заключенного между Цедентом и ________________ (далее — Подрядчик).

1.2. Передаваемые Цедентом права (требования) включают: ________________. 1.3. Права (требования) и обязательства по Договору подряда передаются на тех условиях, которые существовали к моменту заключения настоящего Соглашения.

2.1. Цессионарий осуществляет приемку работ у Подрядчика и их оплату, в том числе по имеющейся на дату подписания настоящего Соглашения кредиторской задолженности. 2.2. Платежи осуществляются путем перевода согласованных сумм на счет Подрядчика по представленным актам (либо указать другой способ, согласованный Сторонами), подписанным Цедентом и Подрядчиком.

3.1. Права и обязанности Цедента: 3.1.1. Обязуется в день подписания настоящего Соглашения передать Цессионарию по акту сдачи-приемки документов в соответствии с п.1.1 настоящего Соглашения все документы, удостоверяющие права и обязательства, а именно: — Договор строительного подряда от «__» ____________ ____ г.